Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Leistungen und Lieferungen derSchreinerei Hering, vertreten durch Magnus Hering, nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, sie wurden schriftlich vereinbart.
2. Vertragsschluss
Ein Vertrag kommt durch eine schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Ausführung zustande. Angeboten des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich. Maßgeblich für Umfang und Ausführung ist die jeweils vereinbarte Leistungsbeschreibung.
3. Preise und Zahlung
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Zahlungen sind innerhalb der vereinbarten Fristen fällig. Bei Aufträgen mit hohem Materialwert kann eine angemessene Anzahlung verlangt werden.
4. Liefer- und Leistungszeiten
Angegebene Liefer- und Fertigstellungstermine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden. Verzögerungen durch höhere Gewalt, Lieferengpässe bei Materialien oder andere unvorhersehbare Umstände berechtigen nicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
5. Material und Eigenschaften von Holz
Holz ist ein Naturprodukt. Farb- und Strukturabweichungen, Astlöcher, Risse oder Maserungen, die im Rahmen der Arttypik liegen, sind keine Mängel. Der Auftragnehmer wählt Materialien sorgfältig aus und informiert den Auftraggeber über die Besonderheiten des gewählten Holzes.
6. Gewährleistung
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Abnahme oder Übergabe. Mängel sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Auftragnehmer ist zunächst zur Nacherfüllung berechtigt.
7. Haftung
Die Haftung des Auftragnehmers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, außer bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder bei Haftung nach Produkthaftungsgesetz.
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist das für den Sitz des Auftragnehmers zuständige Gericht, soweit der Auftraggeber Kaufmann ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.
9. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.